江苏晶阳集团有限公司关于晶阳集团晶阳加工雨污分流（招标预告）-常州招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

****

****晶阳集团有限公司将于近期就晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目采用竞争磋商进行政府竞争磋商。现就拟定的本项目竞争磋商文件进行公示，并向潜在供应商公开征求意见。附件中的竞争磋商文件为非正式竞争磋商文件。正式竞争磋商文件详见后续竞争磋商公告。

征求意见范围：

（*）竞争磋商需求：

*、项目名称：晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目。

*、项目地点：****省****市；

*、规模：***.***元,主要内容为对雨污水管道进行改造，根据管径及埋深对原有路面进行开挖、铺设、回填、修复，并安装检查井及隔油池等，详见竞争性磋商文件。

*、范围：本招标项目划分为*个标段，本次采购为其中的标段*：晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目。

（*）竞争磋商文件：

竞争磋商需求是否完整，是否存在倾向性条款；
供应商资格条件是否存在排他性条款；
评分细则设置是否合理；
竞争磋商文件是否存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款；
竞争磋商文件是否存在其他违法违规内容。

意见的提交方式

请各提出意见的潜在供应商应于****年*月**日**点前（节假日除外）将书面意见送至****，地址：溧阳市溧城街道燕园北路**号*幢*楼，邮编******。同时将书面材料的电子文档（含****版）发送至邮箱********@**.***。联系人：周工，联系电话****-********。

合格的意见和建议书要求

针对竞争磋商文件内容提出意见和建议的，需明确有意见的竞争磋商文件内容所在页次和行数，并说明提出意见的理由和依据；
潜在供应商须在书面材料上加盖单位公章，注明联系人、联系电话等通讯方式；
对逾期送达或未按照本公告要求提交书面意见的，将不予接受。

****晶阳集团有限公司

****年*月**日

附件*:*

晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目

竞争磋商文件

采购人：****晶阳集团有限公司

代理机构：****

*〇**年*月

第*章采购公告*

第*章前附表.*

第*章总则*

第*章采购需求......................**

第*章评分办法**

第*章合同条款及格式**

第*章响应文件格式**

第*章附件**

第*章采购公告

（招标编号：****-**-[****]***）

项目所在地区：****省，****市，溧阳市

*、采购条件

本项目晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业资金：***.***元，采购人为****晶阳集团有限公司。本项目已具备采购条件，现采购方式为竞争磋商。

*、项目概况和招标范围

规模：对雨污水管道进行改造，根据管径及埋深对原有路面进行开挖、铺设、回填、修复，并安装检查井及隔油池等。

范围：本采购项目划分为*个标段，本次采购为其中的：

标段*：晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目

*、供应商资格要求

（*）基本资格条件

*、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件）；

*、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前上*年度的会计报表）；

*、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

*、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少*个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

*、参加采购活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

*、法律、行政法规规定的其他条件。

（*）特定资格条件

*、具备有效的市政公用工程施工总承包*级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；

*、拟派项目负责人须具市政公用工程专业*级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证（*证）。

（*）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

*、供应商单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同*合同项下的****活动。

*、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

*、拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（***.***********.***.**）、“诚信****”网站（***.*******.***.**/****/*****.***）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

本项目不允许联合体投标。

*.采购文件的获取

*、时间：****年月日至****年月日，每天上午*:**至**:**，下午*:**至*:**（北京时间，法定节假日除外）

*、地点：****（溧阳市溧城街道燕园北路**号*幢*楼）

*、方式：现场领购，提供领购资料至****（溧阳市溧城街道燕园北路**号*幢*楼）办理。

*、领购时须提供以下材料（复印件加盖公章）：

（*）营业执照；

（*）获取采购文件登记表（见附件*）；

注：①领购资料必须按上述顺序提供*套，在领购采购文件时*次性递交，在规定获取时间段后不再接受补充资料。

②材料提供不全或有瑕疵的，采购人将不予接受。

③以上领购材料仅作为登记及领取采购文件的依据；资格审查的具体要求见第*章评标办法。

*、售价：本项目采购文件等资料全部费用合计人民币***元,售后不退。

*、响应文件的递交

递交截止时间：****年月日**时**分

递交方式：纸质文件递交

*、开启时间及地点

开标时间：****年月日**时**分

开标地点：****（溧阳市溧城街道燕园北路**号*幢*楼）

*、其他

*、项目信息

（*）最高限价：***.***元，响应报价高于最高限价的作无效报价文件处理。

（*）工期：***天。

（*）质量要求：合格。

*、磋商保证金相关事项

（*）磋商保证金：*****元。

（*）磋商保证金交纳

账户全称：****溧阳分公司

开户账号：********************

开户银行：建设银行杨家院支行

注意事项：

①供应商按所报项目对应的金额缴纳磋商保证金，磋商保证金必须从供应商的基本账户汇到指定的磋商保证金专用帐户，请在转账时备注项目名称。

②供应商应按照采购文件中规定的磋商保证金数额和缴纳方式按时足额缴纳磋商保证金。供应商应充分考虑资金的在途时间，确保磋商保证金在提交响应文件截止时间前到达指定账户,汇款凭证复印件放入资格审查材料中。

③磋商保证金应以银行汇票、电汇、支票等形式交纳。供应商在交纳磋商保证金时，应当做到*项目*缴纳。

④未成交供应商的磋商保证金的退还时间在公示结束、中标通知书发出后；成交供应商的磋商保证金在采购人与成交供应商签订合同后*个工作日内退还。

*、评标办法：综合评分法，具体详见采购文件。

*、本项目采用资格后审，开标后对供应商进行资格审查。

*、本次采购公告同时在****省招标投标公共服务平台（*****://******.***）、中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）、（****://********.*******.***.**）上发布。

*、联系方式

采购人：****晶阳集团有限公司

地址：****省溧阳市竹箦镇

联系人：****

电话：****-********

代理机构：****

地址：溧阳市溧城街道燕园北路**号*幢*楼

联系人：****

电话：****-********

附件*：

获取采购文件登记表

项目名称及标段名称：

项目编号：

供应商全称（公章）：

现委托（被授权人的姓名）参与****此项目的磋商响应工作。项目采购过程中答疑补充等相关文件都须供应商在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名：联系电话：

第*代身份证号码：

接收招标文件指定电子邮箱：

获取时间：

被授权人签字：

*注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

第*章前附表

序号	条款名称	编列内容
*	项目概况	项目名称：晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目项目编号：**--[**]采购方式：竞争性磋商项目地点：甲方指定地点最高限价：.元工期：**天质量要求：合格
*	采购需求	本项目为晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目，主要内容为对雨污水管道进行改造，根据管径及埋深对原有路面进行开挖、铺设、回填、修复，并安装检查井及隔油池等。具体要求详见工程量清单。
*	采购方式	竞争磋商、资格后审
*	供应商资格要求	见采购公告
*	是否接受联合体投标	否
*	踏勘现场	采购人不组织，供应商自行踏勘
*	报价	报价的特殊规定：。□无■有，具体情形：至少*次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评分依据。
*	评审方法	综合评分法
*	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算 ** 天。
**	磋商保证金	见采购公告
**	供应商提问截止时间	供应商要求对采购文件进行澄清的，应于**年月日下午：采用书面形式并加盖供应商公章，扫描后以电子邮件形式发送至邮箱****@.*并电话联系-******。采购人将以书面形式予以解答。
**	提交响应文件截止时间	**年月日上午时**分
**	响应文件	.响应文件正本份数为份，副本份数为份。响应文件正本和副本如有不致之处，以正本为准。（）正本与副本分开装袋密封，并在封袋封口处加盖供应商单位公章。（）响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求，在规定的地方加盖单位公章以及供应商法定代表人（或其委托代理人）签字。本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。（）响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。（）资格后审审查材料的复印件份（并加盖单位章）与资格审查材料的原件（或公证件）密封在同档案袋中。注：以上材料未按要求提供的，资料不全或不符合要求的作无效响应文件处理。采购人有权拒绝其参与磋商。
**	递交响应文件地点	**（溧阳市溧城街道燕园北路号幢楼）
**	是否退还响应文件	不退还（除原件）
**	开启时间和地点	开启时间：同提交响应文件截止时间地点：**（溧阳市溧城街道燕园北路号幢楼）
**	参加磋商会的供应商代表	、交响应文件截止时间时供应商的法定代表人（或委托代理人）须参加磋商会，并在提交磋商响应文件时须提供以下资料：、如法定代表人参加磋商会，须提交营业执照复印件及法定代表人第代居民身份证原件；、如委托代理人参加磋商会，须提交法定代表人授权委托书原件及委托代理人第代居民身份证原件；上述原件（须另外单独制作及装订）在磋商截止时间前次性递交，磋商截止时间后不再接受补充资料。、其他注意事项以上参加人员在提有下列情形之的，视为自动放弃磋商处理，采购人不予受理：、未到达磋商会现场的；、未参加磋商会签到的；、身份核验时未能提供相关材料的；、法律法规规定的其他情形。
**	履约保证金	履约保证金：合同总价【扣除暂估价及暂列金额（含规费及税金）】的*%。合同签订前以现金或银行保函的形式递交，项目履约期满后个月内，原额无息退还。
**.需要补充的其他内容
本项目采购代理服务费、评委费：采购代理服务费按照《**省招标代理服务费指导意见》（苏招协【】号）标准的%进行收取，评委费按苏财购【*】号文规定的标准收取，上述费用均由成交供应商在领取成交通知书时*次性支付，供应商在报价时需综合考虑在响应报价中。

第*章总则

*.采购方式

本项目采用竞争磋商方式，本竞争磋商文件仅适用于采购公告中所述项目。

*.合格的供应商

*.*满足公告中供应商的资格要求的规定。

*.*满足本文件实质性条款的规定。

*.磋商费用

参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论最终成交结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

*.竞争磋商文件的组成

本文件及依法对本文件所作的更正内容均为竞争磋商文件的组成部分。

供应商应仔细检查竞争磋商文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。

供应商应认真阅读竞争磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争磋商文件要求和规定编制磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对竞争磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

供应商*旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本竞争磋商文件的规定和约束。

*.竞争磋商文件的补充、澄清、更正

*.*代理机构向供应商提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对竞争磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

*.*供应商提出的与磋商有关的任何问题须在收到竞争磋商文件后，按规定时间以书面形式提交至采购代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作供应商完全响应竞争磋商文件的条款和要求。

*.*采购人及代理机构有权对已发出的竞争磋商文件进行必要的澄清或更正。

*.*采购人可视具体情况，延长磋商响应文件提交截止时间和磋商时间。

*.*所有有关竞争磋商文件的补充、澄清、更正将在本采购项目采购公告发布的同*媒介发布。上述内容将作为竞争磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，由供应商自行关注并获取。

*.供应商的义务

*.*供应商应当认真阅读竞争磋商文件，完全明了采购项目的内容。

*.*供应商应当按照竞争磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应对竞争磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

*.*供应商应在磋商响应文件提交截止时间前，将密封的磋商响应文件送达磋商地点。

*.*供应商不得相互串通磋商报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

*.磋商报价

*.*本项目最高限价为：***.***元，响应报价高于最高限价的作无效报价文件处理。

*.*磋商报价次数：本项目采用*次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商小组评审磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价作为评分依据。

*.磋商响应文件的组成

详见第*章《响应文件格式》。

*.磋商保证金

详见采购公告。

**.磋商响应文件的制作

**.*供应商应提交装订的磋商响应文件*份“正本”、*份“副本”。纸质版磋商响应文件正本和副本如有不*致之处，以纸质版正本为准。

**.*磋商响应文件正本、副本必须全部是打印件。供应商应按照要求签字、盖章。

**.*磋商响应文件应无涂改和行间插字，供应商造成的必须修改的错误，修改处应由磋商响应文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖供应商公章，否则修改无效。

**.*本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

**.磋商响应文件的有效期

磋商响应文件有效期为自提交响应文件的截止之日起算**天。磋商响应文件有效期比规定短的将被视为无效响应而予以拒绝。

**.磋商响应文件的密封

磋商响应文件正本、副本均应当密封，所有封袋上都应当加盖供应商公章。

**.磋商响应文件提交截止时间及地点

供应商应在规定的截止时间之前将磋商响应文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的磋商响应文件将不予接收。

供应商在提交磋商响应文件时须提供以下资料：

（*）如法定代表人参加磋商会，须提交营业执照复印件及法定代表人第*代居民身份证原件；

（*）如委托代理人参加磋商会，须提交法定代表人授权委托书原件及委托代理人第*代居民身份证原件；

上述原件（须另外单独制作及装订）在响应文件提交截止时间前*次性递交，响应文件提交截止时间后不再接受补充资料。

*、其他注意事项

（*）以上参加人员在提交响应文件截止时间时有下列情形之*的，视为自动放弃磋商处理，采购人不予受理：

*、未到达磋商会现场的；

*、未参加磋商会签到的；

*、身份核验时未能提供相关材料的；

*、法律法规规定的其他情形。

**.磋商响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不*致的，以补充、修改的内容为准。

供应商的补充、修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”、“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及磋商报价，必须注明“最后唯*报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在磋商响应文件提交截止时间前送达磋商地点。

在磋商响应文件提交截止时间至竞争磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其磋商响应。（磋商过程中，经采购人确认，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，供应商退出磋商的除外）

**.磋商会议

**.*代理机构按磋商公告中规定的时间、地点组织磋商会议。

**.*响应文件的开启

**.*.*采购人或采购代理机构将按竞争磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同*时间和竞争磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

**.*.*供应商不足*家的，不予开启。

**.*.*本项目不公开报价。

**.*.*供应商需要驻留磋商现场或保持手机畅通，及时对于磋商小组发出的指令和要求进行响应。如果因为无法正常联系造成不能及时回应磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

**.磋商小组

评审由磋商小组负责，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

**.评审内容的保密

**.*磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

**.*在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其磋商响应文件将被作为无效磋商响应文件。

**.*代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

**.对磋商响应文件的审查

磋商响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

**.*资格审查：依据法律法规和竞争磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查。

**.*符合性审查：依据竞争磋商文件的规定，由磋商小组从磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对竞争磋商文件的实质性要求作出响应。

在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了竞争磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与竞争磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与竞争磋商文件不*致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过磋商小组*分*及以上成员的认定。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果磋商响应文件实质上未响应竞争磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其磋商响应文件成为实质性响应。

**.*磋商响应文件出现下列情况之*的，将作为无效磋商响应文件处理：

**.*.*供应商未通过领购申请的或者在名称上和法人地位上与领购时发生实质性改变的；

**.*.*未按竞争磋商文件要求缴纳磋商保证金的（免收磋商保证金的除外）；

**.*.*磋商响应文件提交时未按规定密封、盖章的，电子文档未按要求提供的；

**.*.*供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重失信行为记录名单的（查询渠道：“诚信****”网站（***.*******.***.**/****/*****.***）、信用中国（***.***********.***.**）网站的相关主体信用记录）；

**.*.*未按磋商文件要求提供法定代表人资格证明书或授权委托书的、无供应商公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

**.*.*供应商不符合磋商文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

**.*.*磋商响应文件未按竞争磋商文件规定的格式、内容和要求编制，磋商响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

**.*.*磋商响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

**.*.*供应商以他人的名义参加磋商、相互串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参与磋商的。

**.*.**供应商在*份磋商响应文件中，对同*标段报有*个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

**.*.**供应商的磋商报价超出采购预算或者最高限价的；

**.*.**供应商的磋商报价修改清单项目名称、计量单位、工程数量、暂列金额、暂估价或其他不可竞争费率的；

**.*.**磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

**.*.**磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

**.*.**竞争磋商文件明确规定无效的其他情形，或者其他被磋商小组认定无效的情况；

**.*.**不符合法律、法规和竞争磋商文件规定的其他实质性要求的。

**.*有下列情形之*的，视为供应商相互串通，无效响应：

**.*.*不同供应商的磋商响应文件由同*单位或个人编制；

**.*.*不同供应商委托同*单位或者个人办理磋商事宜；

**.*.*不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同*人；

**.*.*不同供应商的磋商响应文件异常*致或者磋商报价呈规律性差异；

**.*.*不同供应商的磋商响应文件相互混装；

**.磋商响应文件的澄清

**.*为了有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面方式要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不*致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

**.*磋商小组可要求供应商就澄清的问题作出答复，该答复经供应商代表的签字认可，将作为磋商响应文件内容的*部分。

**.*供应商在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变磋商的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出竞争磋商文件的范围及改变磋商响应文件的实质性内容。

**.*磋商响应文件报价出现前后不*致的，除竞争磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

**.*.*磋商响应文件中报价*览表内容与磋商响应文件中相应内容不*致的，以报价*览表为准；

**.*.*磋商响应文件的大写金额与小写金额不*致的，以大写金额为准；

**.*.*单价金额小数点或者*分比有明显错位的，以报价*览表的总价为准，并修改单价；

**.*.*总价金额与按单价汇总金额不*致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现*种以上不*致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本竞争磋商文件规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。存在缺项漏项或者数量不符合竞争磋商文件要求的作为无效磋商响应文件处理；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**.*供应商拒不按照磋商小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效响应处理。

**.*磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商响应文件后的任何外来证明。

**.磋商变动实质性内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价前，可以根据磋商情况退出磋商。

**.出现下列情形之*的，终止竞争磋商采购活动

**.*因情况变化，不再符合规定的竞争磋商采购方式适用情形的；

**.*出现影响采购公正的违法、违规行为的；

**.*供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

**.*因重大变故，采购任务取消的。

**.评审方法

**.*本项目采用综合评分法，磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的供应商为成交供应商。

**.*采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

**.成交结果及公示

代理机构将成交结果在原公告媒体上予以公告。公告期限为*个工作日。

**.成交通知书

**.*成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

**.*成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

**.*代理机构及采购人对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

**.代理机构服务费

采购代理服务费按照《****省招标代理服务费指导意见》（苏招协【****】***号）标准的**%进行收取，评委费按苏财购【****】**号文规定的标准收取，上述费用均由成交供应商在领取成交通知书时*次性支付，供应商在报价时需综合考虑在响应报价中。

**.合同的签订

**.*成交供应商应在成交通知书发出之日起**日内与采购人签订合同，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

**.*磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

**.*签订合同后，成交供应商不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

**.*成交供应商因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起*日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。如成交供应商无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下*候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

第*章采购需求

（招标工程量清单另附）

第*章评分办法

本项目采用综合评分法，由专家评审组对所有有效投标进行详细的评分，采用*分制计分方法。评审时，专家评审小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留*位小数）。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第*的中标候选人。

*、评审程序

*、符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

序号	评审因素		评审标准
*	有效性审查	响应文件签署	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。
		法定代表人身份证明及授权委托书	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。
		报价唯*	只能在采购预算价范围内报价，只能有*个有效报价，不得提交选择性报价。
*	完整性审查	响应文件份数	响应文件正、副本数量符合采购文件要求。
		响应文件内容	响应文件内容齐全、无遗漏。
*	采购文件的响应程度审查	响应文件内容	对采购文件规定的采购内容作出响应。
		投标有效期	满足采购文件规定。

*、资格审查。本项目采用资格后审的方式对供应商进行资格审查。资格审查材料如下：

（*）营业执照；

（*）资质等级证书；

（*）安全生产许可证；

（*）项目负责人建造师注册证书、建造师安全生产考核合格证（*证）；

（*）法定代表人资格证明书；

（*）法人代表授权委托书（如果有授权委托情况的，必须提供）；

（*）提供参加本次采购活动前上*年度的会计报表；

（*）提供参加本次采购活动前半年内（至少*个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（*）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式详见第*章附件）；

（**）参加采购活动前*年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见第*章附件）；

（**）磋商保证金汇款凭证复印件；

（**）供应商、拟派项目负责人在“信用中国”（***.***********.***.**）网站上没有被公布为失信被执行人，具体按照苏信用办【****】**号文执行。（提供截图）

注：

须提供有效期内的上述资料（并加盖单位公章）装订成册密封，在递交响应文件截止时间前随同响应文件*并提交以供评标委员会进行核查，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理。递交响应文件截止时间后不再接受补充资料。

*、澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不*致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

*、评分标准（满分***分）

类别	评审	分值	评分标准
报价分（**分）	报价得分	**	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×*。
客观分（**分）	业绩	**	供应商近年以来完成过类似工程业绩的（时间以合同签订时间为准），有项得分，最高*分。（须提供施工合同复印件加盖公章。）
	企业认证	*	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有项得分，本项最高得 *分。（须提供有效期内的证书复印件并加盖公章。）
	拟派人员	*	拟派项目负责人具有中级及以上职称的得分。（须提供证书及供应商近个月为其缴纳的社保证明复印件加盖公章。）
		*	拟派驻本项目的技术人员（非项目负责人）中具有市政公用工程专业级及以上的注册建造师证书或中级及以上职称的得分，最高得分。（须提供证书及供应商近个月为其缴纳的社保证明复印件加盖公章。）
		*	拟派驻本项目的技术人员（非项目负责人）中具备政府部门颁发的安全知识考核合格证（安全员证）的得分。（须提供证书及供应商近*个月为其缴纳的社保证明复印件加盖公章。）
主观分（**分）	总体概述	*	针对本项目特点的施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分。项目理解深入，施工组织总体设想全面，方案有针对性的得分；项目理解比较全面、施工组织总体设想比较详细，方案比较有针对性的得分；项目理解基本全面、施工组织总体设想基本可行，方案有定针对性的得分；未提供不得分。
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	*	针对本项目的具体施工方案及质量、进度保证措施(含质保体系、技术保证、材料保证、对民工工资与材料款发放措施等)。方案全面、完善、合理，保证措施完善可行的得分；方案比较完善、有定的合理性，保证措施较可行的得分；方案比较简单，无保证措施的得分；未提供不得分。
	安全文明施工	*	文明施工措施、安全生产管理制度、安全施工方案及对周围居民、交通、扬尘治理的应对措施完善可行的得分；文明施工措施、安全生产管理制度、安全施工方案及对周围居民、交通、道路、扬尘治理的应对措施较全面，可行性较高的得分；文明施工措施、安全生产管理制度、安全施工方案及对周围居民、交通、道路、扬尘治理的应对措施基本全面，基本可行性的得 *分；未提供不得分。

第*章合同条款及格式

建设工程施工合同

**-****-****

工程名称：晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目

国家工商行政管理局

中华人民共和国建设部

****省****工商行政管理局

****市建设委员会

第*部分协议书

发包人（全称）：****晶阳集团有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商*致，订立本合同。

*、工程概况

工程名称：

工程地点：甲方指定地点

工程内容：工程清单及图纸范围内的所有工程，图纸与清单不*致时以清单为准

建筑面积：/

工程立项批准文号：/

资金来源：企业资金

*、工程承包范围：图纸及清单范围内的所有工程

*、合同工期

计划开竣工日期：年月日至年月日

合同工期天数：***天。

*、质量标准：

合格

*、合同价款

金额（大写）：（人民币）

¥：元

*、组成合同的文件

组成本合同的文件包括

*、本合同协议书

*、中标通知书

*、投标书（含工程量清单报价）

*、本合同专用条款

*、本合同通用条款

*、标准、规范及有关技术文件

*、图纸

*、招标文件及与招标文件澄清有关的文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

*、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

*、合同生效：本合同双方约定签字盖章后生效。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

第*部分通用条款（略）

第*部分专用条款

*、词语定义及合同文件

*、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序如下：

（*）本合同协议书

（*）中标通知书

（*）投标书（含工程量清单报价）

（*）本合同专用条款

（*）本合同通用条款

（*）标准、规范及有关技术文件

（*）图纸

（*）招标文件、工程量清单及与招标文件澄清有关的文件

在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱*可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

*、图纸

*.*发包人向承包人提供施工设计图*份。根据需要承包人可自费复印更多的份数。

在本合同工程竣工验收之前，承包人须按国家颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例及总承包要求编制整理竣工资料和竣工图*式*份（其中最少*份原件）及其相应的电子文档，移交给总承包单位汇总后统*移交给发包人。竣工图的整理、装订、移交等费用由承包人承担。

发包人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的除外，图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第*方。如果由于合同的需要公开有关信息，对于其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。

*、双方*般权利和义务

*、工程师

*.*监理单位委派的工程师

姓名：职务：

发包人委托的职权：代表发包人进行施工现场的安全、进度、质量、文明施工、投资控制、信息管理、合同管理等，并负责项目的全面协调工作。对本工程行使质量监督和安全管理的职能，协调施工中的各类事情。

需要取得发包人批准才能行使的职权：涉及发包人与承包人之间与费用、责任以及其他影响造价的相关指令、签证（包括但不限于设计变更、工程变更，增加工程量等）；发布停工令。

*.*发包人派驻的工程师

姓名：职务：职权：代表发包方组织实施整个项目的建设工作，协调监理和施工单位的关系,负责审核施工单位的工程量。对施工单位的质量、进度、安全及文明施工进行全面管理。

*、项目经理

*.*项目经理

姓名：职务：项目经理职权：代表承包人履行本合同，项目经理行使合同约定的承包方权利，履行合同约定的承包方义务和职责。

*.*承包人投标书所列人员未经发包人同意不得擅自更换。如供应商无正当理由提出人员变更，则供应商必须直接向采购人按下列金额支付违约金：项目经理每人**元作为违约金，其余每人****元作为违约金。在违约金递交以后，由采购人根据供应商所报更换人员进行审查，确定是否符合岗位要求，如不符合岗位要求的将要求其重新更换，同时按上述对应重新处罚。供应商保留终止合同的权利。

项目施工主要管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员）***%到位，每月在工地现场办公时间不少于**日历天，每天不少于*小时。发包人会同监理人进行督查，人员不到位的将处于每人每天****元的罚款。

*、发包人工作

*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作

（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件

（*）发包人协调将施工所需的水、电、电讯线路，由承包人负责接至施工场地并承担费用；

水电费用在合同价款中已考虑定额价和定额用量与实际价格和使用量的差异因素，结算时不另行调整。

（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通

（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前

（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理好施工许可证

（*）水准点与座标控制点交验要求：现场交验

（*）图纸会审和设计交底时间：开工前*天

（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作:开工前由发包方以书面形式通知承包方，实际施工时发包方会同承包方负责做好保护工作。

*.*发包人委托承包人办理的工作：按现场具体施工情况，双方协商解决。

*、承包人工作

*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（*）应提供计划、报表的名称及完成时间：

①每月**日以前应提供下月（**日—次月**日）进度计划、材料进场计划及用款计划。

②施工过程中每月**日以前提供本月**日前已完且经监理工程师检验合格的工程量清单，并按规定格式编制月进度支付报表交监理工程师审查。

③每月**日以前应提供本月工程计划（至本月**日止）执行情况报告，如进度滞后应提供所采取的赶工措施。

（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工现场安全保卫工作及夜间施工照明由施工方负责

（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费提供*间现场办公用房

（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：

排污管理费：承包人自行办理，费用由承包人负责；

噪声管理费：承包人自行办理夜间施工许可证，费用由承包人负责；施工噪声引起的纠纷由承包人自行解决；

垃圾管理费：承包人自行办理垃圾弃置许可证，费用由承包人负责；

道路占用费：承包人办理占用手续，费用由承包人负责，管理由承包人负责；

（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收前对其承包范围内的工程进行清洁工作，由承包人负责及承担相关费用。

（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：①承包方在施工过程中必须事先和发包方联系查明地下管道线路走向，保护地下管道线路，如有损坏承包方必须赔偿。②施工中发现其它地下问题及时书面报告发包方，承包方应采取发包方批准的措施进行保护，费用由发包方承担。

（*）施工场地清洁卫生的要求：施工场地清洁卫生由施工方按文明施工要求负责实施，确保文明工地。

（*）双方约定承包人应做的其他工作：协调好当地居民的关系，自行解决在施工中与居民和其他施工队之间引起的各种纠纷，并承担由此而发生的费用。发包方做好配合工作。

*、施工组织设计和工期

*、进度计划

*.*承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

*.*.*在开工前*天，承包人应提供详细的施工组织设计，经发包人代表及监理工程师批准后实施。工程实施过程中，承包人应按照批准后的施工组织设计进行施工，若要对施工组织设计进行修改，应取得发包人代表及监理工程师的批准。

*.*.*承包人应按合同要求，在阶段性工程开始实施前*天向监理工程师提交该阶段、季度或月度施工计划，监理工程师应在收到施工计划的*天内批准或提出修改意见。监理工程师逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

若承包人不能按时提交施工计划而造成发包人工作的延误，承包人应赔偿发包人因延误而造成的损失。若因承包人不能按时提交施工计划而造成承包人自己的延误，承包人自己承担相应的损失。

如因承包人原因（不可抗力除外）造成延误工期按中标价的*分之*/天承担违约金,最高限额不超过合同总价的*%。

*.*.*承包人提交的施工计划应包括以下内容，监理工程师可以根据工程实际情况，书面要求承包人提供进*步的详细说明和其它内容。

(*)进度计划；

(*)主要技术方案；

(*)劳动力安排和设备使用计划；

(*)甲控乙购材料设备的使用计划；

(*)发包人对承包人的付款计划；

(*)发包人应配合的相关工作及要求。

*.*.*承包人必须按经批准的施工计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与已确认的计划不符时，承包人应按监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出费用补偿要求。

*.*现场施工方法

*.*.*承包人应对现场施工和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。

*.*.*承包人应在施工计划中对于施工中有可能会遇到的*些特殊情况或有可能会产生不良后果的施工方法进行说明，并对有可能会产生的不良后果提出应急措施并经过监理工程师的批准。监理工程师对于施工方法的批准不排除承包人对施工方法的完备、稳定和安全应负的全部责任。

*、质量与验收

*、工程质量

*.*质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行全面质量管理（***），承包人应以**／******《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持*个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任。

承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。承包人必须严格按照响应文件中确定的材料品牌进行使用，严禁擅自更改，若发现有材料品牌与响应文件中不符，每*项罚款**元，并要求无条件更换，同时承担相关责任。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由承包人承担。

*、隐蔽工程和中间验收：

*.*双方约定中间验收部位：按国家施工质量验收规范的规定执行

*、工程试车

*.*试车费用的承担：由施工方负责

*、安全施工按通用条款执行。

*、合同价款与支付

*、合同价款及调整

*.*本合同价款采用综合固定单价方式确定。

在合同约定的风险范围内综合单价不可调整。工程量清单中的综合单价和其中以总额报价的项目不可调整。

*.*合同中约定的风险范围：

①市场风险（包括采用新的验收标准，人工、机械价格波动等）；

②承包人的投标施工方案；

③工程量变化产生的前期费用；

④工程量变化产生的措施费用。

*.*风险范围以外的内容：

①设计变更引起的工程量增减；

②发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

③暂定价材料、暂定项目；

④发包人确认的其它项目。

*.*风险范围以外内容的调整方法：

因业主提出的设计变更部分，增加项目及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：

*.投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算。

*.投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调整后（如为材料价格调整、则材料价格确定按照暂定价材料价格的确定方式确定）结算。

暂定价材料价格的确定：暂定价材料由发包人、承包人、监理人、跟踪审计部门市场询价调研后确定，则确定后的价格结算时不让利。在工程结算审核后按合同约定*并调整支付。

*.投标书中无类似综合单价，结算原则为：人工、机械价格、管理费和利润由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《****省建筑与装饰工程计价定额》(****年)、《****省房屋修缮工程计价表》(****年)等计价规范中的标准按中标优惠率同步下浮，材料价格按溧阳市信息指导价格（未有的材料，价格的确定按照暂定价材料价格的确定方式确定），根据上述要求编制综合单价报发包人确认。无法套用定额的，依据市场全费用单价作独立费，经承包人、监理人、发包人和跟踪审计部门其同确认后执行,确认后的全费用单价不下浮。

*、工程量清单中暂定价项目结算原则为：工程量按实结算，单价依据《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《****省建筑与装饰工程计价定额》(****年)、《****省房屋修缮工程计价表》(****年)等计价规范中的标准计算经审计后按中标优惠率同步下浮。无法套用定额的，依据市场全费用单价作独立费，经承包人、监理人、发包人和跟踪审计部门其同确认后执行,确认后的全费用单价不下浮。

*、中标优惠率=【标底价（除暂定价部分及预留金）－中标价（除暂定价部分及预留金）】/标底价（除暂定价部分及预留金）。

*、本次工程量清单中所涉及的内容在实际施工中如有增减，供应商必须无条件服从采购人安排，中标人不得以此理由进行投标综合单价的调整。

所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人（项目组）、监理工程师、发包人*方的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，须附有综合单价分析。

该工程标底价中已包含*通*平所发生的费用、现场施工排水、临时便道等所发生的所有措施费用、施工过程中施工单位的自检费用，供应商在响应报价中综合考虑此类费用，结算中不作任何调整。

*、工程预付款

本工程合同签订后无工程预付款。

*、工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月**日提交

*、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

竣工验收后付至合同价款的**%，完成审计后付至审计核定价的**%，质保期*年后，付清尾款（不计利息）。

*、材料设备供应

*、发包人供应材料设备：

*.*本工程所有材料的质量及检验资料必须达到设计要求及国家现行验收规范。

发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（*）材料设备单价与*览表不符：以按实际供应的材料为准

（*）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：由发包人负责

（*）承包人可代为调剂串换的材料：必须经监理工程师和发包人及审计单位的书面认可方可采购。

*、承包人采购材料设备：按通用条款执行。

*、工程变更

*、工程设计变更

*.*施工中发包人需对原承包人设计的施工图纸进行变更，应以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(*)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(*)增减合同中约定的工程量；

(*)改变有关工程的施工方法、时间和顺序；

(*)其他有关工程变更需要的附加工作。

若上述变更由非承包人责任造成或由非承包人承担的风险引起，因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担。

*.*施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

*.*承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审查，并报请发包人代表批准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

*、其它变更：在合同履行中，若发包人要求对工程标的进行实质性的变更，由双方协商解决。

*、竣工验收

*.*承包人提供竣工图和竣工资料的约定：工程竣工前承包人负责将各种技术资料和竣工图（含相应电子文档）送验，并在竣工验收后**天内提交*份，资料费用由承包方承担。

*.*中间交工工程的范围和竣工时间：无

*、违约、索赔和争议

*、违约

*.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行

*.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约应承担的违约责任：如因承包人自身原因未能达到该质量目标，按合同总价的*%承担违约金，并承担由此造成的*切损失。由于发包人原因造成承包人未能达到，则免除承包人责任。若出现重大质量安全事故，除按相应法律法规追究责任外，另罚扣合同总价*%，情节严重勒令退场。

双方约定的承包人其他违约责任：要求安全、文明施工，现场安全文明施工措施费按规定核定后计取。若在督查过程中发现严重问题每次处罚****元。

*、争议

*.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

⑴由市合同争议行政调解委员会进行调解。

⑵当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：

向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；或向工程所在地人民法院起诉。

*.*发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(*)*方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(*)调解人要求停止施工，且为双方接受；

(*)仲裁机构要求停止施工；

(*)法院要求停止施工；

**、其他

*、工程分包

*.*双方关于工程分包的约定：本工程不得违法转包、分包；如承包人违法转包、分包，*经发现，发包人将立即取消承包人的承包资格，并追究其由此造成的*切后果。专业工程可分包，但分包单位必须具备相应专业资质等级，且须经业主认可。

*、不可抗力

*.*双方关于不可抗力的约定：见通用条款

*、保险

*.*本工程双方约定投保内容如下：

（*）发包人投保内容：发包人自有人员及第*方人员人身意外伤害险。

发包人委托承包人办理的保险事项：无

*.承包人投保内容：应按国家有关规定，为参加施工的有关人员投保和机械设备财产投保，费用自理。发包人不承担非发包人原因造成的*切责任和经济损失。

*、担保

*.*本工程双方约定担保事项如下：

承包人向发包人提供履约担保：合同总价【扣除暂估价及暂列金额（含规费及税金）】的**%。合同签订前以现金或银行保函的形式递交。

*.*履约保证金退还：项目履约期满后*个月内，原额无息退还。

*、合同份数

*.*双方约定合同份数：*式*份，甲方执*份，乙方执*份。

*、补充条款

*.*项目经理必须是中标项目经理组织施工，项目经理必须协调及配合好业主，监理、审计及行政主管部门的有关工作。

*.*本工程招标文件与本合同具有同等法律效力，当招标文件条款与本合同条款有抵触时以本合同条款为准。

*.*如果拖欠农民工工资，经审核确认发包方将按拖欠金额的**%对承包方进行处罚。

*.*如本招标文件与补充文件、承诺书不*致处，以时间最后所发的补充文件、承诺书为准。

附件*：工程质量保修书

发包人(全称):****晶阳集团有限公司

承包人(全称):

为保证晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

*、工程质量保修范围和内容

图纸范围内的晶阳集团晶阳加工雨污分流建设工程项目。

*、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下。

*、本工程的质保期为*年；

*、其他约定：无。

*、质量保修责任

*、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

*、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

*、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

*、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算审定价的％。

*、质量保修金的返还

在保修期满**天内付清（质量保修金在保修期内无利息）。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章)：承包人(公章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人：委托代理人：

年月日

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

在（工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

*、双方的责任

*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

*、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

*、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

*、违约责任

*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

*、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

*、责任书份数

本责任书*式*份，发包人、承包人各执*份，具有同等效力。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月日年月日

保密协议

甲方：

住所地：

乙方：

住所地：

乙方因承接甲方项目（合同名称）的协作，

已经（或将要）知悉国家秘密和甲方的商业秘密、技术秘密和其他合法秘密（以下简称“秘密”）。为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本保密协议。

双方确认在签署本协议前已经详细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。乙方按本协议有义务为甲方保守秘密。

第*条、保密的内容和范围

甲、乙双方确认，乙方应承担保密义务的甲方秘密范围包括但不限于本协议签订时存在的及本协议签订后乙方在甲方工作期间形成的以下内容：

*、国家秘密：关系国家的安全和利益，依照法定程序确定，在*定时间内只限*定范围的人员知悉的事项；

*、技术信息：包括但不限于建筑设计规划方案、工程建设、技术方案、工程设计、知识产权、产品配方、制造方法、计算机软件、数据库、配方、工艺流程、技术指标、试验结果、图纸、样品、样机、操作手册、技术文档、涉及商业秘密的业务函电、产品标准等等；

*、经营信息：包括但不限于客户名单、营销计划、采购资料、定价政策、管理制度、不公开的财务资料、进货渠道、产销策略、招投标中的标底及标书内容等等；

*、甲方依照法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项；

*、其他甲方采取保密措施的有关信息。

第*条、乙方的保密义务

对第*条所称的秘密，乙方承担以下保密义务：

*、遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和政策的规定，遵守甲方有关保密的规章制度的规定；

*、不得刺探与本职工作或本身业务无关的秘密；或以盗窃、利诱、胁迫或其他不正当手段获取甲方的秘密；

*、不得向不承担保密义务的任何第*人披露或在工作范围外使用甲方的秘密；

*、不得以任何形式允许（出借、赠与、出租、转让等处分甲方秘密的行为皆属于“允许”）或协助不承担保密义务的任何第*人使用甲方的秘密；

*、如发现秘密被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进*步扩大，并及时向甲方报告；

*、乙方与甲方签订的有关合同内容作为甲方秘密的*部分，不论合同是否履行完毕，乙方不得使任何第*人知悉（包括但不限于披漏、展示、宣传等）其在甲方处的合同工作内容；

*、其他甲方另行要求的保密义务。

第*条、保密期限

甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订之日起开始，到该秘密公开时止。乙方在甲方处的工作是否完成，不影响保密义务的承担。

第*条、其他约定

甲方负责提出具体保密要求，定期或不定期的进行监督检查，乙方必须积极配合甲方的保密检查，并严格按照甲方的保密要求做好保密措施的整改工作。

第*条、违约责任

甲、乙双方约定，如果乙方不履行本协议第*条、第*条、第*条所规定的保密义务，应当承担违约责任：

*、如果乙方发生保密违规违纪事件，甲方从乙方的合同款中扣除相应额度的罚款（当合同款余款不足时，乙方应*次性向甲方补足差额），发生*起，查处*起；

*、如果乙方发生经国家有关部门认定的“泄露国家秘密”事件，乙方应*次性向甲方支付违约金人民币*元，（违约金额按照合同款总额的**％计算，不足**元按**元计，超过***元按***元计）；

*、如果甲方发现乙方泄露除“国家秘密”以外的其他秘密，乙方应*次性向甲方支付不低于合同总金额的**%的违约金；

*、如果本条第*款、第*款约定的违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应当向甲方承担损失赔偿责任；同时甲方有权单方面终止与乙方的合作，乙方承担由此产生的*切损失；

*、甲方因乙方的违约行为而支付的调查费、诉讼费、律师费等合理费用，应当包含在损失赔偿额之内；

*、对乙方及其员工因违反第*条所规定的保密义务乙方及其员工行为构成犯罪的，依法追究刑事责任；

*、乙方员工履行职务行为违反本协议时，乙方应当向甲方承担违约责任。

第*条、争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第*方调解。协商、调解不成或者*方不愿意协商、调解的，双方*致同意任何*方都有权向南京仲裁委员会提起仲裁解决。

第*条、协议的效力和变更

*、本协议自双方签字盖章后生效。本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。本协议*式*份，*份作为合同附件由甲方归档，*份交甲方保密处（若为涉密项目，还需随合同*并交保密处）；*份作为合同附件归乙方管理。

*、本协议是对国家有关保密法律法规、政策规定及甲方有关保密规章制度的补充，可以同时适用；本协议与国家有关保密法律法规、政策规定及甲方有关保密规章制度的强制性条款相冲突时，以国家有关保密法律法规、政策及甲方有关保密规章制度为准。

甲方：（签章）乙方：（签章）

代理人：（签字）代理人：（签字）

年月日年月日

第*章响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：

*、响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就（项目名称及标段号）组织的****活动，并对此项目进行响应。

*.我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（*）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起**个日历日。

（*）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（*）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担*切法律后果。

（*）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

*.其他补充条款（如有）：。

与本响应有关的*切正式往来信函请寄：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

供应商名称（加盖公章）

日期：年月日

*、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的*切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：年月日

说明：

*.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

*.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

*、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：年月日

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：

*.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当谈判文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

*.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

*、报价*览表

项目编号
项目名称
投标报价	（大写）（小写：元）
工期
项目负责人
质量标准

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年月日

第轮报价单

项目编号
项目名称
投标报价	（大写）（小写：元）

注：

*.第*轮报价只需报总价，各子项的单价同比下浮。

*.本表格需提前打印好空白表格并加盖公章（无需装订在响应文件中），由法定代表人或参与磋商的授权委托代表携带至磋商会现场，在磋商过程中进行第*轮报价的阶段，填写好第*轮报价后提交给磋商小组。

供应商名称(盖章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章)：

日期：年月日

*、工程量清单报价表

工程量清单报价格式：

*.投标总价

*.工程项目响应报价汇总表

*.单项工程响应报价汇总表

*.单位工程响应报价汇总表

*.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

*.总价措施项目清单与计价表

*.其他项目清单与计价汇总表

*.暂列金额明细表

*.计日工表

**.总承包服务费计价表

**.规费、税金项目计价表

**.人材机汇总表

*、合同条款偏离表

项目名称：项目编号/标段号：

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：?无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）?有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐*列明）
序号	磋商文件条目号（页码）	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况（据实填写）	说明

注：

*.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

*.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

*、采购需求偏离表

项目名称：

项目编号/标段号：

序号	磋商文件条目号(页码)	磋商文件要求	响应内容	偏离情况（据实填写）	说明

注：

*.对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

*.“偏离情况”列应据实填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

*、参加本项目人员*览表

项目编号：

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

*、相关业绩案例*览表

项目编号：

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

*、磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料（供应商按照评审办法自行添加）

**、项目实施方案等

第*章附件

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

参加采购活动前*年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次采购活动前*年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

所属地区	江苏 - 常州	预算金额	点击查看
项目编号	HXLY-CS-[2024]002	投标截止日期	点击查看
招标单位	江苏******公司点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	江苏***********公司点击查看	代理联系人/电话	点击查看